728x90
반응형
SMALL
공사 일시 정지로 인한 지연배상금채권의 법적 성질
대법원은 공사계약 일반조건 제47조 제6항에서 정한 ‘공사 일시 정지로 인한 지연배상금채권’의 법적 성질에 관하여
“발주기관의 책임 있는 사유로 인하여 공사가 정지된 경우
정지 기간이 길어짐에 따른 계약상대자의 인적·물적 손실 및 공사 진행의 어려움 등을 고려하여 정한 일종의 지체상금 약정”(대법원 2009. 7. 23. 선고 2008다82155 판결),
“발주기관의 책임 있는 사유로 일정 기간 공사가 정지되었다가 그 후 재개되어 완공된 경우
계약상대자인 수급업체가 잔여 공사대금을 그만큼 늦게 지급받는 손해를 보전해 주기 위한 것으로서 그 성질이 손해배상액의 예정”(대법원 2014. 5. 16. 선고 2014다201650 판결)이라고 판단
728x90
반응형
'판례' 카테고리의 다른 글
| 공사에 사용된 H형강과 복공판 등의 건설장비는 원고들의 보유장비가 아니라 임대장비 (0) | 2024.01.08 |
|---|---|
| 사립학교의 예정가격 작성기준 미준수 (0) | 2023.10.04 |
| 기성율과 공사비를 산정하는 방법 (0) | 2023.09.27 |
| 낙찰자로 선정한 업체의 입찰(계약)무효 발견 시 계약절차 (1) | 2023.09.20 |
| 표준품셈이 정한 기준에서 예측 가능한 합리적 조정의 범위를 벗어난 방식으로 기초 예비가격을 산정하였음에도 '그 사정을 입찰공고하지 아니하였을 경우' (0) | 2023.03.16 |